(1) Searching for "2022112509033627767" in Archived Documents Library (TED-ADL)
Ausschreibung: Installation von Aufzügen - DE-Groitzsch
Installation von Aufzügen
Wartung von Aufzugsanlagen
Dokument Nr...: 652337-2022 (ID: 2022112509033627767)
Veröffentlicht: 25.11.2022
*
DE-Groitzsch: Installation von Aufzügen
2022/S 228/2022 652337
Bekanntmachung einer Änderung
Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Stadt Groitzsch
Postanschrift: Markt 1
Ort: Groitzsch
NUTS-Code: DED52 Leipzig
Postleitzahl: 04539
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n): Vergabe
E-Mail: [7]vergabe@groitzsch.de
Telefon: +49 34296/45-0
Fax: +49 34296/45-170
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [8]https://www.groitzsch.de/ausschreibungen-bau
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
Sanierung Umbau Volkshaus
Referenznummer der Bekanntmachung: 16_2_782 VHG - VE 02.10
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45313100 Installation von Aufzügen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50750000 Wartung von Aufzugsanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DED52 Leipzig
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des
Vertrags:
Aufzug; Schachtkopfreduzierung; Schachtentrauchungsanlage; Dachhaube;
Statische Brandfallsteuerung; Prüfung vor Inbetriebnahme; Einweisung
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen
Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 18/10/2023
Ende: 09/04/2025
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
Abschnitt IV: Verfahren
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: [9]2022/S 218-627078
Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:
Sanierung Umbau Volkshaus
V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die
Konzessionsvergabe:
07/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus
Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: OTIS GmbH & Co. OHG Niederlassung Leipzig-Halle
Postanschrift: Walter-Köhn-Straße 1c
Ort: Leipzig
NUTS-Code: DED51 Leipzig, Kreisfreie Stadt
Postleitzahl: 04356
Land: Deutschland
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt
des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 36 014.00 EUR
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei
der Landesdirektion Sachsen, DS Leipzig
Postanschrift: Braustraße 2
Ort: Leipzig
Postleitzahl: 04107
Land: Deutschland
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Stadt Groitzsch
Postanschrift: Markt 1
Ort: Groitzsch
Postleitzahl: 04539
Land: Deutschland
E-Mail: [10]stadtverwaltung@groitzsch.de
Telefon: +49 34296/45-0
Fax: +49 34296/45-170
Internet-Adresse: [11]https://www.groitzsch.de
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
Offizielle Bezeichnung: Landkreis Leipzig, Landratsamt - Zentrale
Vergabestelle -
Postanschrift: Stauffenbergstraße 4, Haus 2
Ort: Borna
Postleitzahl: 04550
Land: Deutschland
E-Mail: [12]einkauf-vergabe@lk-l.de
Telefon: +49 3433/241-1151
Fax: +49 3437/984-7047
Internet-Adresse:
[13]https://www.landkreisleipzig.de/ausschreibungen.html
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/11/2022
Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession
VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45313100 Installation von Aufzügen
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DED52 Leipzig
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:
Aufzug; Schachtkopfreduzierung; Schachtentrauchungsanlage; Dachhaube;
Statische Brandfallsteuerung; Prüfung vor Inbetriebnahme; Einweisung
VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen
Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 18/10/2023
Ende: 09/04/2025
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 36 014.00 EUR
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: OTIS GmbH & Co. OHG Niederlassung Leipzig-Halle
Postanschrift: Walter-Köhn-Straße 1c
Ort: Leipzig
NUTS-Code: DED51 Leipzig, Kreisfreie Stadt
Postleitzahl: 04356
Land: Deutschland
E-Mail: [14]buero.leipzig-halle@otis.com
Telefon: +49 341526200
Fax: +49 3415262015
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer
Vertragsänderungen):
Preiserhöhung Hauptposition
VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher
Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte
(Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72
Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1
Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde,
und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:
Bindefristverlängerung aufgrund Änderung Sitzungstermin Beschlussorgan
VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter
Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und
Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der
durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 36 014.00 EUR
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 40 104.00 EUR
References
7. mailto:vergabe@groitzsch.de?subject=TED
8. https://www.groitzsch.de/ausschreibungen-bau
9. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:627078-2022:TEXT:DE:HTML
10. mailto:stadtverwaltung@groitzsch.de?subject=TED
11. https://www.groitzsch.de/
12. mailto:einkauf-vergabe@lk-l.de?subject=TED
13. https://www.landkreisleipzig.de/ausschreibungen.html
14. mailto:buero.leipzig-halle@otis.com?subject=TED
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
|